[中报]宁波建工(601789):宁波建工2022年半年度报告

时间：2022年08月30日 05:02:03 中财网

原标题:宁波建工:宁波建工2022年半年度报告

公司代码：601789 公司简称：宁波建工






宁波建工股份有限公司
2022年半年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。



三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人周杰、主管会计工作负责人吴植勇及会计机构负责人（会计主管人员）王菊侠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
本报告中对公司未来的经营展望是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司的业绩承诺。公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅参阅本报告“第三节”管理层讨论与分析中公司关于未来发展的讨论。



十一、 其他
□适用 √不适用

目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 14
第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 15
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 17
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 36
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 41

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的财务 报表
	报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告
	载有公司法定代表人签名的公司2022年半年度报告全文

第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、宁波建工	指	宁波建工股份有限公司
控股股东、宁波交投	指	宁波交通投资控股有限公司
通商集团	指	宁波通商集团有限公司
实际控制人、宁波市国资委	指	宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
广天日月	指	宁波广天日月建设股份有限公司
股东大会	指	宁波建工股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波建工股份有限公司董事会
建工集团	指	宁波建工工程集团有限公司
市政集团	指	宁波市政工程建设集团股份有限公司
建工建乐	指	宁波建工建乐工程有限公司
广天构件	指	浙江广天构件集团股份有限公司
建工投资	指	宁波建工投资有限公司
宁冶勘	指	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司
普利凯	指	宁波普利凯建筑科技有限公司
明森设计	指	宁波市明森建筑设计院有限公司
温州宁建	指	温州宁建投资有限公司
宁建金科	指	温州宁建金科投资管理有限公司
建兴物资	指	宁波经济技术开发区建兴物资有限公司
建工钢构	指	宁波建工钢构有限公司
建达起重	指	宁波建达起重设备安装有限公司
广天物流	指	宁波广天物流有限公司
广天建材	指	宁波广天新型建材有限公司
建工构件	指	宁波建工广天构件有限公司
顺安运输	指	宁波广天顺安运输有限公司
上饶广天构件	指	上饶广天建筑构件有限公司
盛源实业	指	浙江广天盛源实业有限公司
宁建兴海	指	宁建兴海（香港）有限公司
东兴沥青	指	宁波东兴沥青制品有限公司
新力建材	指	宁波新力建材科技有限公司
甬政园林	指	宁波甬政园林建设有限公司
盘州广天	指	盘州市广天建设有限公司
江油甬诚	指	江油甬诚建设发展有限公司
红宁建筑	指	巫溪县红宁建筑工程管理有限公司
广安宁建	指	广安市宁建广通建设管理有限公司
宏顺建设	指	宁海宏顺建设有限公司
甬宁建设	指	宁波甬宁建设有限公司
金建合伙	指	宁波金建股权投资合伙企业（有限合伙）
景兰合伙	指	宁波景兰基础设施投资合伙企业（有限合伙）
安森人力	指	宁波安森人力资源有限公司
融美科技	指	深圳市融美科技有限公司
融美合伙	指	深圳市融美科技有限合伙（有限合伙）
中经云	指	中经云数据存储科技（北京）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元
BIM	指	Building Information Modeling 建筑信息模 型
BT	指	Build-Transfer建设－转让
BOT	指	Build-Operate-Transfer建设－运营－转让
EPC	指	承包商负责工程项目的设计、采购、施工安装 全过程的总承包，并负责试运行服务
QES	指	质量、环境、职业健康与安全三合一标准体系 认证
PPP	指	Public—Private—Partnership政府与社会资本合 作

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	宁波建工股份有限公司
公司的中文简称	宁波建工
公司的外文名称	Ningbo Construction Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	NB CONSTRUCTION
公司的法定代表人	周杰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李长春	陈小辉
联系地址	浙江省宁波市鄞州区宁穿路 538号	浙江省宁波市鄞州区宁穿路 538号
电话	0574-87066873	0574-87066661
传真	0574-87888090	0574-87888090
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省宁波市鄞州区兴宁路46号
公司注册地址的历史变更情况
公司办公地址	浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号
公司办公地址的邮政编码	315040
公司网址	www.jiangong.com.cn
电子信箱	[email protected]
报告期内变更情况查询索引

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券与投资部
报告期内变更情况查询索引

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波建工	601789

六、 其他有关资料
□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
营业收入	10,159,315,299.12	10,509,207,265.39	-3.33
归属于上市公司股东的净利润	171,243,055.76	228,742,611.18	-25.14
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	119,443,837.60	117,824,271.76	1.37
经营活动产生的现金流量净额	-480,076,163.68	-755,619,898.28	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	4,390,178,368.73	3,871,735,541.85	13.39
总资产	22,387,660,141.65	20,831,128,531.99	7.47

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.1556	0.2233	-30.32
稀释每股收益（元／股）	0.1556	0.2153	-27.73
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股）	0.1053	0.1097	-4.01
加权平均净资产收益率（%）	4.30	6.74	减少2.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	2.91	3.31	减少0.4个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用


九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	2,285,155.23
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	14,522,236.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	53,383,444.98
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	272,626.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	16,761,042.73
少数股东权益影响额（税后）	1,903,202.85
合计	51,799,218.16

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

十、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所属行业
公司所属行业为建筑业，主业为房屋建筑工程勘察、设计、施工、安装，市政道路桥梁、园林绿化、城市轨道交通的施工，建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件等的生产、销售。公司具有完整的建筑业产业链，较强的经营管理、资本运作和科技研发能力，属于区域市场行业龙头企业，在品牌、资本、业绩、走出去拓展等方面有明显的竞争优势。

（二）主营业务情况
多年来公司建筑主业形成了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场经营策略及总承包业务和专业分包业务相互配合的横向营销体系。公司通过成功实施一大批富有影响力的“高、大、精、尖”项目，强化精品理念，提升品牌优势，进行品牌经营，巩固深耕宁波本地及周边市场，拓展外地市场，逐步实现大区域发展。

生产经营方面，通常情况下在公司工程项目中标签约之后，在公司各级职能管理部门管控、指导和支持下，由各子、分公司成立工程项目部负责具体项目履约过程中各项事务（合约、成本、进度、技术、质量、安全等）的策划、实施、管理与综合协调，完成各项工程任务。


二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司自成立以来一直聚焦于建筑施工及相关业务，经过70余年的积累和沉淀，目前已形成了以建筑施工、市政园林、装饰幕墙为核心，涵盖建筑科研、勘察测绘、工程设计、施工、安装、钢结构、商品混凝土、装配式建筑等完整而紧凑的产业链，各细分产业协同发展，整体效益日益增强。

经过产业优化和架构调整，公司形成了由上市公司母公司平台引领，下辖建工集团、市政集团、建工建乐三个总承包业务板块齐头并进，广天构件、宁冶勘等专业公司协同互补的产业拓展态势，受益于宁波建工母公司良好的战略管理、投资运作、资产管理及资本经营能力，下辖各业务板块经营活力得到充分激发，上市公司总体经营风险有效降低，经营拓展能力大幅增强。

公司具有房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、机电工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、公路工程施工总承包二级、环保工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包贰级、石油化工工程施工总承包贰级、预拌商品混凝土专业承包、综合类勘察甲级、测绘甲级、地灾评估甲级、地灾勘查甲级、建筑工程设计行业甲级、工程设计市政行业甲级、建筑装饰及建筑幕墙专项工程设计甲级等资质。

宁波建工专注主营业务、深耕区域市场，参与了本地区建筑业发展中所有阶段的重大建设任务，在长期生产实践和市场竞争中培养了自身的核心竞争力：
（一）区域市场品牌知名度和美誉度高，业务基础良好。公司深耕区域市场几十年，承建了宁波万豪大酒店、宁波科技广场、丽水财税局办公大楼、宁波商会国贸中心、宁波汇金大厦和东部新城及南部商务区大量的地标性建筑。公司获得国家建筑业最高奖项“鲁班奖”4项，获评“全国五一劳动奖状”、“全国先进施工企业”、“浙江省重点骨干企业”等殊荣多次，是宁波市竞争力最强的施工企业。报告期公司荣获 2021年度宁波市纳税先进企业、2021年度宁波市建筑业纳税先进企业；建工集团、市政集团、建工建乐荣获“2021年度浙江省建筑业先进企业”；广天构件荣获“浙江省广天构件绿色建材省级企业研究院”；宁冶勘荣获“宁波市建设工程优秀勘察奖”。

（二）企业团队勇于开拓、善于学习、素质优良、管理有力。公司董事、监事、高级管理人员及绝大多数业务、技术骨干都具有深厚的理论基础及实践经验，在公司生产经营、技术研发、资本运营中发挥着重要作用。

（三）产业链完整而紧凑、产业布局优化合理。公司目前已形成涵盖勘察测绘、工程设计、建筑施工、市政工程、园林绿化、轨道交通、安装工程、装饰幕墙、建筑材料、装配式建筑等完整的建筑业产业链，具备提供全方位建筑服务的能力。

（四）技术优势明显。公司下辖九家高新技术企业，三个浙江省级企业技术中心，拥有一大批包括教授级高级工程师、高级工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构师等高级技术人员，为生产经营提供了强大的技术支持。多年来获得了大量技术研发成果，部分已应用于生产实际。报告期内新授权发明专利14项，实用新型及外观设计专利42项，获评省级工法5项，参编4项行业标准。


三、 经营情况的讨论与分析
2022年，是国家“十四五”规划实施的第二年，也是第二个百年目标的开局之年。上半年公司按照年初制定的经营计划继续落实“稳字当头、稳中求进”总基调，立足新发展阶段，聚焦高质量发展年，稳步提升公司发展活力与创新能力。

截止2022年6月30日，公司资产总额223.88亿元，所有者权益47.75亿元，分别比年初变动7.47%和12.52%。2022年1-6月实现营业收入101.59亿元，较去年同期变动-3.33%；营业利润2.22亿元，较去年同期变动-24.47%；净利润1.79亿元，较去年同期变动-26.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，较去年同期变动1.37%。

报告期公司继续贯彻“立足品牌经营，巩固本地市场，深耕外地市场，实现大区域发展”的拓展思路，面向市场优化管控模式，在充分发挥建工集团、市政集团、建工建乐三大总承包平台业务优势的同时，调整经营思路，支持鼓励建筑工业化、建筑智能化、装饰装修、建材制造及设备租赁等业务板块主动出击，抢夺市场份额，深度打造盈利增长点，提升企业综合竞争力。

报告期公司承接房建、市政、装饰装修及相关专业承包业务量158.88亿元，同比增长34.57%，其中房建工程业务82.34亿元，占比51.83%，市政园林工程业务58.41亿元，占比36.76%，建筑工业化业务10.06亿元，占比6.33%，装饰装修业务2.79亿元，占比1.75%，安装工程业务1.23亿元，占比0.77%，钢结构业务1.76亿元万元，占比1.11%，勘察、设计及其他业务2.30亿元，占比1.45%。

报告期内，公司强化房产业务的项目遴选及风险防控，继续深耕宁波市场的同时逐步拓展外地项目。政府公建及基础设施建设方面建工集团承接了宁波市公共卫生临床中心新建项目设计施工总承包项目（中标价9.85亿元）、余隘地块学校项目（中标价2.85亿元）、宁波创新工业综合体FH10-02-10i地块项目（中标价8.14亿元）、长兴县忻湖路延伸北侧A、B地块项目设计采购施工EPC总承包项目（中标价9.81亿元）、宁波市轨道交通7号线土建工程TJ7011标段施工（3.35亿元）、宁波市江北区慈城新城九年制学校项目（合计中标价3.28亿元）、玉环市干江电镀园区建设项目（中标价3.31亿元）、赣州市中心城区武陵大道快速路（含地下综合管廊）工程-二标段项目（中标价12.31亿元）、中河都市未来工业社区东1号地块（中标价2.47亿元）、宁波鄞州区YZ04-06-f2地块（下应地段）项目房屋建筑总承包工程项目（中标价3.98亿元），市政集团承接了沿山货运通道（新图大道）核心区一期工程Ⅰ标段（中标价7.40亿元）、昭化区元柳工业园（一期）基础设施建设PPP项目（中标价4.47亿元）、北仑大碶小学南地块安置房项目（中标价5.73亿元）、巫家坝片区A、H片区市政路网工程--官渡200路（官渡主6路-雨龙路段）建设工程项目设计施工总承包项目（中标价5.93亿元），建工建乐承接了宁波国际贸易展览中心12号馆施工Ⅱ标段项目（中标价7.49亿元）、宁波市江北区慈城新城九年制学校项目（中标价3.28亿元）、文创港核心区启动地块（二期）施工Ⅰ标段项目（中标价3.91亿元）。

专业工程领域，建工集团承接了中车城市交通智能装备产业基地项目钢结构工程（中标价2153万元）、北仑新碶凤凰山西ZB04-05-04d地块项目总承包(EPC)机电工程项目（中标价5607万元）、宁波市健康驿站改建项目一期工程一标段及二期工程一标段（合计中标价6700万元），建工建乐承接了浙江纺织服装职业技术学院基础设施维修项目（2022年度）Ⅲ标段（中标价1354万元）、宁波市青少年宫新城活动中心（暂定名）装修工程施工Ⅰ标段（中标价4837万元），宁冶勘中标了浙江省宁波市鄞州区金童山矿地综合开发利用项目建筑石料（凝灰岩）环境保护和土地复垦工程（中标价2131万元）、宁波至象山市域（郊）铁路工程勘察KCXS02（中标价1862万元）、宁波市轨道交通6号线一期、1号线西延工程勘察KC6104标段（中标价1221万元）。

建材及工业化方面，广天构件签订了宁波高新区品盛房产商住地块项目合同（合同金额4257万元）、宁波市轨道交通工程甲供材料（第九批混凝土-8号线一期工程）供应III标段合同（合同金额7999万元）、鄞州大道-福庆路综合管廊工程土建施工1标段合同（合同金额3773万元）、水南历史文化街区建设项目合同（合同金额4800万元）、孔浦安置房三期II标段合同（合同金额2804万元）。

报告期内，公司拓展融资渠道，成功发行三期超短期融资券，累计募集资金6亿元。发行了一期中期票据，募集资金5亿元。

报告期内，公司对“宁建转债”实施赎回，累计共有527,040,000元“宁建转债”已转换为公司股票，占“宁建转债”发行总额的97.60%，累计转股数量为110,718,590股，占“宁建转债”转股前公司已发行股份总额的11.34%。


报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	10,159,315,299.12	10,509,207,265.39	-3.33
营业成本	9,382,736,350.20	9,760,858,533.33	-3.87
销售费用	1,780,217.14	2,305,149.36	-22.77
管理费用	231,932,923.41	231,064,728.74	0.38
财务费用	62,939,999.08	68,314,871.39	-7.87
研发费用	191,429,015.67	203,533,354.28	-5.95
经营活动产生的现金流量净额	-480,076,163.68	-755,619,898.28	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-39,475,358.61	-1,598,970.62	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,092,562,127.73	1,006,306,661.71	8.57
其他收益	14,522,236.62	8,090,902.27	79.49
信用减值损失	-63,934,612.56	22,975,553.75	-378.27
资产减值损失	21,812,286.65	-4,382,835.12	不适用
资产处置收益	2,285,155.23	69,740,963.30	-96.72
营业外收入	7,511,136.78	4,127,984.60	81.96
营业外支出	7,238,509.87	3,019,191.59	139.75

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要由于本期销售商品、提供劳务收到的现金的增长幅度，高于购买商品、接受劳务支付的现金增长幅度所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低，主要由于上年同期，公司下属子公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司收到办公楼拆迁款，致使处置固定资产收回的现金金额较大。

其他收益变动原因说明：其他收益本期较上年同期增长79.49%，主要由于本期收到政府补助增长。

信用减值损失变动原因说明：信用减值损失本期较上年同期变动较大，主要由于上年同期存在较大应收账款坏账准备转回的情况。

资产减值损失变动原因说明：资产减值损失本期较上年同期变动较大，主要由于本期存在较大合同资产减值准备转回的情况。

资产处置收益变动原因说明：资产处置损失本期较上年同期变动较大，主要由于上年同期，公司下属子公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司收到办公楼拆迁补偿款，致使处置固定资产收入大幅增长。

营业外收入变动原因说明：营业外收入本期较上年同期增长81.96%，主要由于本期收到与日常活动无关的政府补助增长。

营业外支出变动原因说明：营业外支出本期较上年同期增长139.75%，主要由于本期公益性捐赠支出较多。


2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	形成原因	是否具有可 持续性
资产减值 损失	21,812,286.65	-4,382,835.12	公司涉诉项目收到与诉讼 相关执行款，本期转回上述 项目合同资产单项计提减 值准备金额。	否

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 （%）	上年期末数	上年期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%）	情况 说明
应收票据	57,680,069.12	0.26	230,855,036.00	1.11	-75.01	注1
预付账款	356,279,962.75	1.59	230,669,043.76	1.11	54.56	注2
其他应收款	1,073,914,770.17	4.80	703,909,232.65	3.38	52.56	注3
在建工程	23,832,330.67	0.11	7,426,847.57	0.04	220.89	注4
应付职工薪酬	23,197,591.99	0.10	141,157,527.16	0.68	-83.57	注5
长期借款	930,000,000.00	4.15	670,000,000.00	3.22	38.81	注6

其他说明
注1：应收票据期末余额较上年期末数降低75.01%，主要由于本期票据到期兑付金额较大。

注2：预付账款期末余额较上年期末数增长54.56%，主要由于公司预付材料采购款、预付劳务分包款增加。

注3：其他应收款期末余额较上年期末数增长52.56%，主要由于本期保证金增长。

注4：在建工程期末余额较上年期末数增长220.89%，主要由于本公司所属子公司宁波东兴沥青制品有限公司于本期进行办公楼装修。

注5：应付职工薪酬期末余额较上年期末数降低83.57%，主要由于本期发放2021年年终奖。

注6：长期借款期末余额较上年期末数增长220.89%，主要由于本期新增长期银行贷款。


2. 境外资产情况
□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	198,132,239.62	保函保证金等到期日 3个月以上其他货币资金
固定资产	211,470,671.27	抵押贷款
无形资产	157,017,344.14	抵押贷款
合计	566,620,255.03

4. 其他说明
□适用 √不适用

(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司为提升下属子公司竞争力，对宁波建工工程集团有限公司增资5亿元，对宁波市政工程建设集团股份有限公司增资2.375亿元，对宁波建工投资有限公司增资1250万元、对温州宁建金科投资管理有限公司增资1.368亿元，截止报告期末公司对上述子公司期末持股比例未发生变化。


(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用

被投资单位	主营业务	报告期投资额 （元）	期末持股比 例(%)	备注
宁波建工工程集团有限公司	建设工程总承包；房屋和土木工程建筑业；建 筑安装业；建筑装饰业。	500,000,000.00	100%	增资
宁波市政工程建设集团股份有限 公司	基础设施建设及市政公用工程、园林绿化工 程、地基与基础处理工程、水利水电工程。	237,500,000.00	95%	增资
宁波建工投资有限公司	实业投资，投资管理，资产管理.	12,500,000.00	100%	增资
温州宁建金科投资管理有限公司	建筑工程的投资管理；工程设计。	136,800,000.00	90%	增资
合计	/	886,800,000.00	/	/

(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额
其他权益工具投资	243,879,500.00	243,879,500.00
合计	243,879,500.00	243,879,500.00

(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1）宁波建工工程集团有限公司，注册资金170,000万元，公司持股100%，主要业务：工程总承包，房屋和土木工程建筑业，建筑安装业，建筑智能化工程施工，建筑设备及建筑周转材料租赁，钢结构件制作安装。截至2022年6月30日，该公司的资产总额952,915.89万元，负债总额711,314.52万元，净资产241,601.37万元，资产负债率为74.65%。2022年1-6月实现营业收入504,249.08万元，净利润9,633.51万元。

2）宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金 90,050万元，公司持股 95%，公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股5%。主要业务：城市建设工程施工及其他建筑工程施工，园林工程，公路工程，环保工程施工。截至2022年6月30日，该公司的资产总额640,058.47万元，负债总额508,433.59万元，净资产131,624.88万元，资产负债率为79.44%。2022年1-6月实现营业收入316,963.14万元，净利润4,261.42万元。

3）宁波建工建乐工程有限公司，注册资金43,800万元，公司持股100%，主要业务：房屋建筑工程、室内外装饰工程的施工。截至2022年6月30日，该公司的资产总额354,199.13万元，负债总额262,776.88万元，净资产91,422.25万元，资产负债率为74.19%。2022年1-6月实现营业收入167,499.62万元，净利润3,623.56万元。

4）浙江广天构件集团股份有限公司，注册资金6,261.40万元，公司持股77.24%，主要业务：预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢结构件的加工、制作。截至2022年6月30日，该公司的资产总额134,509.29万元，负债总额87,292.57万元，净资产47,216.72万元，资产负债率为64.90%。2022年1-6月实现营业收入45,013.69万元，净利润3,193.33万元。

5）宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，注册资金 8,800万元，公司持股 85%，主要业务：测绘，工程地质和水文地质勘察，岩土工程，土石方，预应力工程、特种专业工程施工；地基基础检测；地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程设计、勘察、施工。截至2022年6月30日，该公司的资产总额40,783.37万元，负债总额23,055.64万元，净资产17,727.73万元，资产负债率为56.53%。2022年1-6月实现营业收入17,360.30万元，净利润244.92万元。


(七) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用

合伙企业名称	总认缴金 额（万 元）	截至2022 年6月实 缴总金额 （万元）	公司及子 公司实缴 金额（万 元）	普通合伙人	有限合 伙人	已投资或拟投资项目
宁波金建股权投资合伙企 业（有限合伙）	100000	9441.6	9441.6	宁波新力建 材科技有限 公司	市政集 团	巫溪县红池坝景区旅游交通基 础设施建设工程（古路互通至红 池坝快速道路工程一期）项目
宁波景兰基础设施投资合 伙企业（有限合伙）	500	160	160	钟小琦	市政集 团	待定
宁波东方星晓壹号基础设 施投资合伙企业（有限合 伙）	4420	4420	4320	东方基础设 施投资（宁 波）有限公司	市政集 团	江北区海绵城市水系整治及综 合提升工程PPP项目

五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.宏观经济波动引致的风险。建筑业的发展与国民经济的景气度有很强的关联性，受固定资产投资规模、城市化进程及其节奏、房产调控等宏观经济因素的影响较大。公司将密切关注宏观经济运行及国家相关政策的变化，优化业务板块，调整公司经营策略，控制风险。

2.应收账款风险。公司应收账款越多，与之相应的款项回收风险越大，尤其在经济增速放缓的情况下，房产销售状况不佳导致开发单位工程款支付滞后，加大应收账款坏账风险。公司将强化业务承接风险评估，做好应收款整体管控，增强工程款核算、申报、回收及反馈的针对性，提升应收账款管理水平，确保企业应收账款控制在合理的范围内。

3.原材料价格波动风险。建筑施工企业的原材料为钢材、水泥、电缆、木材、砂石料等，建筑材料的价格波动一直受到国家宏观经济周期性变化的影响。工程施工周期较长，施工期内主要原材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加。公司将做好供应链管理，完善主材集供体系和成本控制体系，推进预算管理和成本合约管理，建立成本费用预警和重大成本风险点防控机制，不断提高公司主要材料成本管理水平。

4.市场拓展风险。随着宁波城市化率的逐年提高和建筑设施的完善，本地建筑市场增长放缓，公司虽然已经实施了外地拓展战略，但仍可能面临部分外地市场业务无法持续开展，难以形成稳定的业务中心和盈利中心的局面。公司已经初步形成了较为有效的外地拓展业务模式，培养储备了一批外地拓展人才，积累了一定的外地拓展经验，公司将继续坚持外地拓展“本土化、基地化、规模化”的方针，积极推动公司业务“走出去”。

5.易涉诉风险。作为建筑施工企业，生产经营中可能发生项目建设资金支付不到位、质量纠纷、工程材料及人工费支付纠纷等事项，导致潜在诉讼风险。公司将不断完善工程项目法务管理体系，强化法务管理团队建设，加强对重大项目收款情况的监管跟踪及法务指导，及时防范可能的法律风险，同时做好已涉诉项目的法务应对，依法维护公司权益。


(二) 其他披露事项
□适用 √不适用

第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查 询索引	决议刊登的 披露日期	会议决议
2021年年 度股东大会	2022年5 月11日	http://www.sse.com.cn/	2022年5 月12日	会议决议通过了相关议 案，决议公告刊登于2022 年5月12日的《中国证券 报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用

股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内公司股东大会审议议案均获得通过。


二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10股送红股数（股）
每 10股派息数(元)（含税）
每 10股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用

3. 未披露其他环境信息的原因


(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
公司积极响应国家关于“碳达峰”、“碳中和”的重大战略决策部署，积极应对碳排放带来的气候变化问题，坚定不移推广绿色施工，大力发展装配式建筑，不断提高新建建筑中节能环保设备和绿色建材的应用比例。根据各个项目的需要，持续提升建筑构件工业化生产和装配式施工水平，采用规模化集约式生产节约耗材、降低能耗并减少建筑废弃物；采取机械化安装的方式，减少空气、噪音、废物废水排放等污染，加快推进以全周期低碳化为导向的建筑行业绿色转型。

公司及下属子公司积极参与绿色低碳、装配式建筑、智能化等相关的科研项目。公司下属子公司市政集团参与《市政公用工程绿色施工评价标准》的标准编制、主持博士后课题《大跨斜拉桥全寿命周期碳排放计算与控制研究》，目前正依托工程项目，对大跨斜拉桥碳排放进行计算。

建工建乐在光学膜生产基地建设项目等一系列厂房类工程项目中，采用重型盘扣式脚手架体系和双槽钢托梁等新技术的应用，大大降低了大空间结构高大支模架的用钢量，同时减少了劳动力，加快了施工进度，经济效益明显，降低碳排放量。

报告期内，公司下属子公司响应宁波市推进屋顶光伏发电实施意见，对自有厂区可利用屋顶推进光伏铺设项目。东兴沥青配合“碳达峰”、“碳中和”相关部署，设立“党员降碳创新工作站”，提升降本增效能力，助力企业降碳增收。


二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，公司在“十四五”期间持续推进扶贫工作，积极落实宁波市发展壮大村级集体经济工作，为“实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”，积极参与“村企结对、助力振兴”专项行动。

报告期内，公司及下属子公司持续发挥公司在社会慈善捐赠中的积极作用。建工集团和宁冶勘为白鹤街道捐赠防疫物资合计超 8.8万元；建工集团向奉化启航残疾人服务中心捐赠物资近2500元；市政集团向海曙慈善总会捐款1万元用于孤寡老人帮扶，向宁波协合预防肿瘤基金会捐款 6000元用于癌症病人帮扶；广天构件向宁波市江北区慈善总会浙江广天构件集团股份有限公司冠名基金捐款6万元。

同时，公司下属子公司积极与偏远地区、贫困人员开展结对帮扶行动。建工集团向云南省田坝小学的孩子捐赠总价值近7000元的书籍和鞋子，市政集团为贵州毕节偏远小学捐赠80盏学习用台灯合计5660元，“宁波建工建乐工程有限公司慈善冠名基金”支出10万元用于四川越西县对口帮扶，广天构件对接山西省浑源县消费扶贫30150元。此外，市政集团志愿者积极参加奉化箭岭村、后畈村村道路灯安装，困难老党员家庭照明电路改造等公益行动。


第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时 间及期 限	是否 有履 行期 限	是否 及时 严格 履行	如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因	如未能 及时履 行应说 明下一 步计划
收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺	其他	宁波通商集团 有限公司、宁 波交通投资控 股有限公司	按照法律法规及上市公司《公司章程》的规定行使权力并履行相应的 股东义务。保证宁波建工人员独立、资产独立、财务独立、机构独 立、业务独立。	长期	否	是
	解决 同业 竞争	宁波通商集团 有限公司、宁 波交通投资控 股有限公司	作为上市公司股东期间，采取积极措施避免发生与宁波建工及其附属 企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控 制企业避免发生与宁波建工及其附属企业主营业务有竞争或可能构成 竞争的业务或活动。	长期	否	是
	解决 关联 交易	宁波通商集团 有限公司、宁 波交通投资控 股有限公司	将尽量避免或减少本公司及本公司实际控制或施加重大影响的其他企 业与本次交易完成后上市公司之间产生关联交易事项，对于不可避免 发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的 原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法 规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程 序，依法履行信息披露义务。	长期	否	是
与首次公开 发行相关的 承诺	解决 关联 交易	宁波广天日月 建设股份有限 公司	尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而 发生的关联交易，不要求公司提供优于任何第三者的条件。	长期	否	是
	解决 关联 交易	宁波广天日月 建设股份有限 公司	今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司及 其控股子公司的资金。	长期	否	是
	其他	宁波广天日月 建设股份有限 公司	2005年初，广天日月将其与建筑主业有关的资产、资质、业务、人员 等转移至宁波建工，本次整体资产划转作为一项交易行为不违反相关 法律的强制性规定，且获得交易双方权力机构确认。广天日月承诺因 本次划转遗留问题而导致宁波建工承担责任或损失，由其全部承担。	长期	否	是
与再融资相 关的承诺	其他	本公司	本公司承诺已注册的中期票据在有效期内实际发行金额和公司筹划公 开发行可转换公司债券拟募集资金总和不超过最近一期净资产的百分 之四十。	中期票 据发行 的有效 期内	是	是
	解决 同业 竞争	宁波交通投资 控股有限公司	积极督促宁波交通工程建设集团有限公司等公司完成市政工程相关的 法律主体、资产及业务的整合工作，并积极督促宁波交通工程建设集 团有限公司等公司努力提高市政工程相关业务的经营业绩。在适当时 机，将市政工程相关的资产和业务注入上市公司，上市可采用发行股 份购买资产等方式。若届时未能注入，公司将采取法律法规允许的其 他方式妥善解决潜在的同业竞争问题，最迟不超过2024年10月24 日。	长期	否	是
	解决 同业 竞争	宁波广天日月 建设股份有限 公司	严格按照有关法律法规及规范性文件的规定不直接或间接损害及从事 宁波建工及其控股子公司从事的经营活动，采取有效措施避免除宁波 建工及其控股子公司外的其他关联公司从事宁波建工及其控股子公司 的同业经营活动。	长期	否	是

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用

六、破产重整相关事项
□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
本公司于2014年6月向金华市中级人民法院提起诉讼，诉求法院判决兰溪市喜 瑞地产发展有限公司（简称“喜瑞地产”）支付拖欠本公司相关款项共计 127,406,606.61元，金华市中级人民法院受理后，本公司于2014年7月14日 与喜瑞地产达成《和解协议》，2014年7月15日本公司向金华市中级人民法院 提出撤诉申请并获准许。因喜瑞地产等未能履行《和解协议》约定的义务，2015 年3月本公司向金华市中级人民法院提起诉讼，诉请法院判决被告喜瑞地产、浙 江三联、马文生、毛应秀、朱绍军、赵晓宏、胡柏富履行相关义务。公司于2015 年11月19日收到兰溪市喜瑞地产发展有限公司管理人《债权申报通知书》，喜 瑞地产向兰溪市人民法院申请破产重整并获裁定受理，本公司按照承建的喜瑞地 产相关项目的工程核算情况向喜瑞地产管理人申报本公司享有的债权。2018年1 月，金华市中级人民法院下发《民事判决书》，判决喜瑞地产自收到判决书10日 内支付本公司工程款 125,299,046 元及利息 20,148,086.60元，合计 145,447,132.60元，并支付相应工程进度款利息、律师费、诉讼费、停工损失费 等，并判决浙江三联集团、毛应秀、赵晓宏、朱绍军、胡柏富、马文生在相应范 围内承担连带责任。本公司不服判决提起上诉。2018年6月，公司收到浙江省高 级人民法院出具的《民事判决书》（（2018）浙民终179号），判决如下：1、维 持金华市中级人民法院（2015）浙金民初字第 10号民事判决第一项至第七项及 诉讼费负担部分；2、撤销金华市中级人民法院（2015）浙金民初字第10号民事 判决第八项；3、宁波建工股份有限公司在25,172,578元工程款范围内对兰溪世 贸 151公馆 7-9#楼工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。公司不服上述判决 向最高人民法院提起再审，最高人民法院于 2018年 10月裁定该案由最高院提 审。2019年8月，公司收到最高人民法院民事判决书，判决本公司在125,299,046 元工程款范围内对涉案工程享有优先受偿权。截止本报告披露日，累计收款 98,536,559.26元。	本项诉讼详见公司于2014年 6月 24日、2014年 7月 17 日、2015年4月1日、2015 年11月20日、2016年1月 4日、2018年1月13日、2018 年6月27日、2018年8月1 日、2019年8月9日在《中 国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站披露 的《宁波建工股份有限公司 涉及诉讼公告》、《宁波建工 股份有限公司诉讼撤诉公 告》、《宁波建工股份有限公 司涉及诉讼公告》、《宁波建 工股份有限公司工程业主单 位重整公告》、《宁波建工工 程业主单位重整进展公告》、 《宁波建工股份有限公司涉 及诉讼进展公告》。《宁波建 工股份有限公司涉及诉讼结 果公告》、《宁波建工申请再 审公告》、《宁波建工再审结 果公告》。
因苍南浙福数码家电城开发有限公司拖欠工程款，公司子公司建工集团作为申请 人于2016年1月25日向温州仲裁委员会提起仲裁。2018年1月，公司收到温 州仲裁委员会下发的裁决书，裁决：1、苍南数码家电城支付建工集团 81,578,245.95元及利息；2、苍南数码家电城于收到裁决书之日起十日内支付建 工集团窝工损失2,274,766元；3、建工集团就上述工程款81,578,245.95元范 围内享有该工程折价或者拍卖的价款的优先受偿权。2018年 12月 12日，本公 司与苍南万顺置业有限公司（原苍南浙福数码家电城开发有限公司）达成和解协 议，约定万顺置业支付本公司相关款项。截止本报告披露日，累计收到 1.08亿 元。	详见公司于2016年2月6日、 2018年1月31日在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站披露的 《宁波建工股份有限公司子 公司涉及仲裁公告》、《宁波 建工股份有限公司子公司涉 及仲裁结果公告》。
因安顺市交通建设投资有限责任公司拖欠工程款，市政集团于2021年9月向贵	详见本公司于 2021年 10月
州省安顺市中级人民法院提起诉讼，要求安顺交建投资支付工程款 140,122,596.46 元及逾期违约金，并请求判令市政集团在工程价款 140,122,596.46元范围内对“安顺市西客运枢纽站工程”拍卖或折价所得款享 有优先受偿权，安顺市中级人民法院已受理，公司于2022年3月收到民事判决 书，判决安顺交建于判决生效之日起十五日内向市政集团支付尚欠工程款 140,122,596.46元、违约金10,595,879.67元及以140,122,596.46元为基数， 以全国银行间同业拆借中心授权公布一年期贷款市场报价利率的1.3倍为标准， 自2021年8月26日计至款项付清之日期间的违约金。	9日、2022年3月16日刊登 于《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证 券日报》及上海证券交易所 网站的《宁波建工股份有限 公司子公司涉及诉讼公告》、 《宁波建工股份有限公司子 公司涉及诉讼进展公告》。
因余姚盛建置业有限公司拖欠工程款，为维护合法权益，建工集团向广州市中级 人民法院提起诉讼，请求判令余姚盛建支付原告工程款 128,003,174.40元及相 应利息并要求对涉案项目折价或以拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。因 宁波御城置业有限公司拖欠工程款，为维护合法权益，建工集团向广州市中级人 民法院提起诉讼，请求判令御城置业支付原告工程款80,961,853.44元及相应利 息并要求对涉案项目折价或以拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。因舟山 景顺房地产开发有限公司拖欠工程款，为维护合法权益，建工集团向广州市中级 人民法院提起诉讼，请求判令景顺房地产支付原告工程款23,038,079.60元及相 应利息并要求对涉案项目折价或以拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。因 宁波奉化盛建置业有限公司拖欠工程款，为维护合法权益，建工集团向广州市中 级人民法院提起诉讼，请求判令奉化盛建支付原告工程款64,326,558.08元及相 应利息并要求对涉案项目折价或以拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。上 述案件广州市黄埔区人民法院于2021年12月受理。	详见本公司于 2021年 12月 29日刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及上海证 券交易所网站的《宁波建工 股份有限公司关于子公司涉 及诉讼的公告》。
因宁波穗华置业有限公司拖欠工程款，为维护合法权益，建工集团向宁波市中级 人民法院提起诉讼，要求穗华置业支付所欠工程款（未含保修金）210,395,241.70 元及工程款逾期利息7,500,803.20元（暂计至2022年5月31日），请求判令穗 华置业支付停窝工损失2,305,590元，请求确认建工集团对涉案工程拍卖或折价 价款享有优先受偿权，请求穗华置业 100%持股股东恒大地产集团上海盛建置业 有限公司承担上述债务的连带责任。宁波市中级人民法院于2022年7月已受理。	详见本公司于2022年7月19 日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交 易所网站的《宁波建工股份 有限公司关于子公司涉及诉 讼的公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

报告期内：
起诉 (申请) 方	应诉 （被申 请）方	承担 连带 责任 方	诉 讼 仲 裁 类 型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及 金额	诉 讼 ( 仲 裁 ) 是 否 形 成 预 计 负 债 及 金	诉 讼 ( 仲 裁 ) 进 展 情 况	诉 讼 ( 仲 裁 ) 审 理 结 果 及 影 响	诉 讼 ( 仲 裁 ) 判 决 执 行 情 况
						额
宁波建 工股份 有限公 司	宁波艾 迪姆斯 运动用 品有限 公司		民 事 诉 讼	本公司向宁波市镇海区人民法院提起诉讼，要 求宁波艾迪姆斯运动用品有限公司支付逾期 工程款及逾期利息。	45,517,598.82	否	执 行 阶 段	无	执 行 中
宁波建 工股份 有限公 司	吉林白 山和丰 置业有 限公司		民 事 诉 讼	浙江省高级人民法院于2012年11月9日出具 调解书，2015年5月8日，白山和丰置业有限 公司与本公司签订协议，承诺以部分房产折抵 执行款38,464,504.00元。2021年6月，吉林 省高级人民法院下发民事判决书，判决撤销吉 林省高级人民法院（2016）吉民初11号民事调 解书中部分登记证下的抵押物行使抵押权的 内容。双方不服上述判决，均提起上诉，现审 理中。	47,513,372.50	否	审 理 阶 段	无	已 上 诉
宁波建 工股份 有限公 司	宁波镇 海新恒 德房产 开发有 限公司		民 事 诉 讼	2016年1月，镇海区人民法院判决新恒德支付 工程款84,446,714.30元及利息5,440,159.90 元及后续利息、窝工损失1,240,655元；确认 本公司在83,929,514.30元范围内享有优先受 偿权。截止报告期末，公司已收到款项 84,234,021.30元。该案已执行完毕。	91,127,514.30	否	执 行 完 毕	无	执 行 完 毕
宁波建 工股份 有限公 司	宁波香 格房地 产开发 有限公 司		民 事 诉 讼	2014年6月25日宁波市江东区人民法院作出 民事调解书，确认截止2014年6月26日尚欠 本公司工程款32,200,000.00元。截止报告期 末，累计收款1000万元。	32,200,000.00	否	调 解 执 行	无	执 行 终 结
宁波建 工股份 有限公 司	盛宏永 （九 江）实 业发展 有限公 司		民 事 诉 讼	江西省九江市中级人民法院2018年12月出具 民事判决书，判决双方解除合同，盛宏永支付 本公司剩余工程款3,834,785元并返还垫资款 1800万元，盛宏永支付本公司停、窝工损失 398,868元，本公司对涉案工程拍卖、变卖所 得价款在 21,834,785元范围内享受优先受偿 权。盛宏永公司不服判决提出上诉，2019年6 月，江西省高级人民法院作出判决，驳回上诉 维持原判。截止报告期末，公司已将部分折抵 工程款的房产过户至本公司名下，剩余款项继 续执行中。	22,233,653.00	否	执 行 阶 段	无	执 行 中
宁波建 工股份 有限公 司	镇江深 国投商 用置业 有限公 司		民 事 诉 讼	根据镇江市润州区人民法院2017年3月28日 下发的《执行裁定书》，深国投公司以其房产 作价4,027.9488万元交付给本公司抵偿债务。 公司于 2017年 11月向破产管理人申报了债 权，2021年9月深国投破产管理人核定本公司 相应债权。	39,200,000.00	否	执 行 阶 段	无	执 行 中
宁波建 工股份 有限公 司	宁波广 隆房地 产开发 有限公 司	案外 人宁 波汉 通餐 饮发 展有 限公	民 事 诉 讼	经北仑区人民法院 2015年 5月 18日主持调 解，双方达成协议，确认广隆房地产应支付本 公司工程款、配合费、水电费及利息共计5300 万元，且案外人宁波汉通餐饮发展有限公司、 竺成忠对上述款项承担连带清偿责任。2018年 6 月，公司起诉要求广隆房地产支付 21,354,661元并支付违约金2,217,243元，并	53,000,000.00	否	调 解 执 行 中	无	调 解 执 行 中
		司、 竺成 忠		要求确认对涉案工程折价或拍卖的价款在上 述确定金额范围内享有优先受偿权。2018年8 月，北仑区人民法院出具民事判决书，判决被 告支付本公司工程款 21,354,661元及违约金 2,217,243元。2018年10月，因第三方申请， 广隆房地产启动破产程序，我公司已向管理人 申报债权。截止报告期末，累计收到 32,637,690.60元。
宁波建 工股份 有限公 司	宁波千 和置业 有限公 司	宁波 臻德 环保 科技 有限 公 司、 李兴 常	民 事 诉 讼	2020年3月，宁波市北仑区人民法院下发民事 判决书，判决解除双方《建设工程施工合同》， 并判决千和置业支付工程款 39,432,865元， 确认本公司在上述工程款范围内对涉案工程 折价或拍卖所得的价款享有优先受偿权。因债 务纠纷，千和置业于 2021年 9月被申请破产 清算，公司已申报相应债权。	39,432,865.00	否	执 行 阶 段	无	执 行 中
宁波建 工股份 有限公 司	宁波第 五医院 有限公 司、太 仓康来 特房地 产有限 公司		民 事 诉 讼	2015年 7月镇海区人民法院主持双方达成调 解。2016年1月，本公司又与第五医院、太仓 康来特达成执行和解协议，约定第五医院、太 仓康来特于2016年6月30日前支付6100万 元，若未按时支付则按照62,686,553.38元执 行。因第五医院、太仓康来特未按约支付，公 司已申请强制执行。因第五医院破产，公司于 2018年11月申报债权89,687,437元。截止报 告期末，累计收款17,448,876.60元。	89,687,437.00	否	执 行 阶 段	无	执 行 中
宁波建 工股份 有限公 司	叶庆峰		民 事 诉 讼	宁波市鄞州区人民法院于2016年12月下发民 事判决书，判决叶庆峰于判决生效之日起十日 内向本公司支付欠款13,676,789.12元及相应 利息。现执行中。	13,676,789.12	否	执 行 阶 段	无	执 行 中
宁波建 工股份 有限公 司	宁波日 地太阳 能电力 有限公 司		民 事 诉 讼	2020年 4月公司收到北仑区人民法院出具的 民事判决书，判决日地太阳能支付本公司 11,086,519元及相应利息，公司提起上诉后， 宁波市中级人民法院于 2020年 9月下发民事 判决书，改判日地太阳能支付本公司工程款 11,276,519元及相应利息。公司不服上述判 决，向浙江省高级人民法院提起再审申 请,2021年7月浙江省高级人民法院判决驳回 公司再审申请。	11,276,519.00	否	已 判 决	无	已 判 决
宁波建 工股份 有限公 司	宁波南 南置业 有限公 司		民 事 诉 讼	因破产管理人未核定公司债权，为确保公司利 益，公司于 2016年 2月向宁波市镇海区人民 法院提起诉讼要求确认公司破产债权。2017年 2月镇海区人民法院裁定确认南南置业尚应支 付本公司工程款 41,553,543元（一期）、 127,469,193元（二期），公司有权就工程款 以一期、二期工程拍卖所得款项优先受偿；利 息可按银行同期贷款利率计算。截止报告期 末，累计收到破产债权154,069,036.71元。	169,022,736.00	否	执 行 阶 段	无	执 行 中
宁波建 工股份	宁波金 地置业		民 事	因金地置业拖欠工程款，公司向鄞州区人民法 院提起诉讼，一审法院判决金地置业支付宁波	24,863,474	否	执 行	无	执 行
有限公 司	有限公 司		诉 讼	建工工程款 16,166,538元及相应利息，判决 后双方均上诉，二审法院判决维持原判。2017 年2月公司再次提起诉讼，要求宁波市鄞州区 人民法院判决金地置业支付拖欠工程款 9,040,752元及支付逾期违约金1,124,268元 并确认本公司就工程款在该项目享有优先受 偿权。2017年6月5日，宁波市鄞州区人民法 院下达民事判决书，判决金地置业支付工程款 8,696,936元及违约金 235,343.78元及相应 利息，判决本公司在 24,863,474元范围内对 该项目享有优先受偿权。判决后双方未上诉， 现执行中。			阶 段		中
宁波建 工股份 有限公 司	黄山市 新徽投 资有限 公司		仲 裁	2017年12月，黄山仲裁委员会下发《裁决书》， 裁决黄山新徽投资收到裁决书之日起 10日内 支付本公司工程款 10,433,152.32元及违约 金。2018年8月，收到黄山市屯溪区人民法院 执行裁定书，对方无可供执行财产，法院裁定 执行终结，待对方有可供执行财产时恢复执行 该案。公司已提交债权申报资料。	10,433,152.32	否	执 行 阶 段	无	执 行 终 结
宁波建 工股份 有限公 司	宁波甬 邦置业 有限公 司		民 事 诉 讼	鄞州区人民法院 2018年 10月下达民事判决 书，判决被告支付工程款8,346,560元及违约 金 3,911,213.10元及相应利息，判决本公司 在8,346,560元范围内对该项目享有优先受偿 权。截止报告期末，累计收到6,117,515.78元。	12,257,773.10	否	执 行 阶 段	无	执 行 中
宁波建 工工程 集团有 限公司	宁波汉 通餐饮 发展有 限公 司、宁 波广隆 房地产 开发有 限公司		民 事 诉 讼	建工集团于 2018年 8月向鄞州区人民法院提 起诉讼，要求汉通餐饮归还欠款11,300,000元 及相应利息，要求广隆房地产对汉通餐饮的相 应还款义务承担连带责任。鄞州区人民法院受 理后，由于广隆地产破产，公司同时就该笔款 项向广隆地产的破产管理人申报了债权。	11,300,000.00	否	审 理 阶 段	无	审 理 中
宁波建 工股份 有限公 司	河南百 通置业 有限公 司		民 事 诉 讼	2018年12月河南省洛阳市中级人民法院下发 民事判决书，判决百通置业支付工程款 28,904,231元及相应利息。本公司提起上诉。 2019年 5月河南省高级人民法院下发民事判 决书，判决本公司在 28,904,231元建设工程 价款范围内对涉案工程享有拍卖或者折价价 款的优先受偿权。截止报告期末，累计收款 4,129,830元。	28,904,231.00	否	执 行 阶 段	无	执 行 中
宁波建 工工程 集团有 限公司	舟山阿 鲁亚大 酒店开 发有限 公司		民 事 诉 讼	2019年 6月舟山市普陀区人民法院判决阿鲁 亚公司支付工程款（进度款）66,348,667元并 返还履约保证金1,800万元，建工集团对上述 工程款（进度款）66,348,667元在阿鲁亚大酒 店工程折价或拍卖价款中享有优先受偿权。	66,348,667.00	否	已 判 决	无	已 判 决
宁波建 工股份 有限公 司	宁波市 江北区 庄桥街 道安置		民 事 诉 讼	公司及江北庄桥安置房建设办公室均不服一 审判决提起上诉，浙江省高级人民法院2021年 10月下发民事判决书，改判庄桥安置房建设办 公室支付本公司工程款35,040,369.60元及相	35,040,369.60	否	执 行 完 毕	无	执 行 完 毕
	房建设 办公 室、宁 波新都 置业有 限公司			应利息，并支付本公司工期延误损失 7,267,258元及相应利息。截止2022年1月， 累计收到41,489,165.57元，该案已执行完毕。
宁波建 工工程 集团有 限公司	江西传 奇置业 有限公 司		民 事 诉 讼	2020年9月，收到南昌市中级人民法院下发的 民事判决书，判决传奇置业支付10,614,605元 及利息，同时享有对涉案工程在上述范围内享 有优先受偿权。传奇置业提起上诉后，未及时 缴纳上诉费，法院裁定驳回上诉，原判决生效。 2021年11月，江西省南昌市中级人民法院下 发民事裁定书，将传奇置业名下部分房产折抵 744.487632万元债务。2022年 8月，江西省 南昌市中级人民法院裁定将部分房产折抵 649,026.56元债务。	10,614,605.00	否	执 行 阶 段	无	执 行 中
宁波建 工工程 集团有 限公司	张耘		民 事 诉 讼	鄞州区人民法院于 2020年 9月判决张耘返还 建工集团980万元本金及利息4,635,993元。 张耘提起上诉，宁波市中级人民法院2021年4 月下发民事判决书，驳回张耘上诉请求，维持 原判。2022年4月，双方签订执行和解协议， 张耘按协议约定履行还款义务。截止目前，公 司累计收到执行款2,623,323.94元。	9,800,000.00	否	执 行 阶 段	无	执 行 和 解 中
马彦平	宁夏西 海湖牛 肉制品 开发有 限公 司、宁 波市政 工程建 设集团 股份有 限公司		民 事 诉 讼	马彦平于 2020年 6月向宁夏石嘴山区人民法 院起诉，要求西海湖牛肉公司和市政集团支付 工程款20,822,621.06元及相应利息。石嘴山 区人民法院受理后，于2020年12月判决驳回 马彦平诉讼请求。马彦平不服上述判决，提起 上诉。2021年3月，宁夏回族自治区高级人民 法院判决驳回上诉，维持原判。马彦平不服上 诉判决，向最高人民法院申请再审，最高人民 法院于 2022年 2月受理后，马彦平申请撤回 再审申请，最高人民法院于 2022年 3月裁定 准许撤回裁定申请。	-	否	已 完 结	无	已 完 结
宁波建 工工程 集团有 限公司	慈溪市 排水有 限公司		仲 裁	因慈溪市排水有限公司拖欠工程款，公司子公 司建工集团于2020年12月向宁波仲裁委提起 仲裁申请，要求慈溪市排水有限公司支付工程 款24,816,393.80元及相应利息。宁波仲裁委 受理后，慈溪市排水有限公司支付了部分工程 款，公司向宁波仲裁委申请变更请求支付工程 款6,332,564.30元。	6,332,564.30	否	仲 裁 审 理 阶 段	无	审 理 中
宁波建 工工程 集团有 限公司	开封新 区绿城 置业有 限公司		民 事 诉 讼	因开封新区绿城置业有限公司拖欠工程款，建 工集团向河南省开封市金明区人民法院提起 诉讼，要求开封绿城置业支付工程款 30,176,406元及相应利息、违约金，并支付履 约保证金及相应利息共计 35,352,074元，并 请求判决对涉案工程享有优先受偿权。河南省 开封市金明区人民法院于2020年12月受理， 开封绿城于2021年3月提起反诉。2022年1 月，收到河南省开封市金明区人民法院民事判	26,904,965.11	否	执 行 完 毕	无	执 行 完 毕
				决书，判决开封绿城支付工程款 26,904,965.11元及逾期违约金，并归还 400 万元履约保证金及逾期利息，建工集团在涉案 工程折价或拍卖所得价款26,904,965.11元范 围内享有优先受偿权，开封绿城不服上述判决 提起上诉，2022年6月，河南省开封市中级人 民法院下发民事判决书，判决驳回开封绿城上 诉，维持原判。2022年 7月公司收到执行款 34,802,368.89元，该案已执行完毕。
宁波建 工工程 集团有 限公司	宁波嘉 龙恒业 投资管 理有限 公司		民 事 诉 讼	建工集团向宁海县人民法院提起诉讼，要求嘉 龙恒业支付工程进度款及相应利息，并对涉案 工程甘肃省宁波商会总部经济项目工程享有 优先受偿权。2021年11月，宁海县人民法院 下发民事判决书，判决嘉龙恒业支付工程进度 款13,065,911.30元并支付逾期利息，建工集 团有权在工程价款的范围内，对甘肃省宁波商 会总部经济项目工程的折价或拍卖、变卖所得 价款享有优先受偿权。嘉龙恒业不服上述判决 提起上诉。2022年4月，宁波市中级人民法院 下发民事判决书，判决驳回嘉龙恒业上诉，维 持原判。建工集团又于2021年4月提起诉讼， 要求嘉龙恒业支付工程款45,762,931.71元及 相应利息，2022年4月宁海县人民法院下发民 事判决书，判决嘉龙恒业支付工程款款 22,461,017.26元及相应利息，建工集团对涉 案工程享有优先受偿权。嘉龙恒业不服上述判 决提起上诉。	35,526,928.56	否	审 理 阶 段	无	审 理 中
福建博 那德科 技园开 发有限 公司	平湖市 兴隆钢 结构安 装有限 公司、 宁波市 政工程 建设集 团股份 有限公 司		民 事 诉 讼	福建博那德科技园开发有限公司于 2021年 5 月向人民法院提起诉讼要求两被告支付工程 款及违约金共计12,458,161.58元。福建省福 州市晋安区人民法院受理后，原告福建博那德 科技园开发有限公司向法院提起撤诉，福州市 晋安区人民法院于2022年4月裁定准予撤诉。	-	否	已 撤 诉	无	已 撤 诉
宁波建 工建乐 工程有 限公司	大宁县 正午日 电太阳 能科技 有限公 司、中 广核太 阳能开 发有限 公司		民 事 诉 讼	因拖欠工程款，建工建乐向山西省临汾市中级 人民法院提起诉讼，要求法院判令正午日电太 阳能及中广核太阳能支付工程款 27,871,216.37元及违约金，山西省临汾市中 级人民法院于 2021年 10月受理后，各方于 2022年5月签订协议，约定了还款义务，建工 建乐向法院申请撤诉，截止 2022年 6月，建 工建乐已收到和解协议约定的 27,871,216.37 元，该案已完结。	-	否	已 撤 诉	无	已 撤 诉
宁波市 政工程	温州市 瓯海大		民 事	因温州市瓯海大道建设开发有限公司拖欠工 程款，市政集团于2021年11月向温州市瓯海	27,153,859.00	否	审 理	无	审 理
建设集 团股份 有限公 司	道建设 开发有 限公司		诉 讼	区人民法院提起诉讼，要求瓯海大道建设开发 公司支付工程款 27,153,859元及相应利息， 温州市瓯海区人民法院已受理。			阶 段		中
刘志 明、钱 东来	浙江现 代环境 建设集 团有限 公司、 宁波市 政工程 建设集 团股份 有限公 司、金 华融盛 投资发 展集团 有限公 司		民 事 诉 讼	刘志明、钱东来向金华市婺城区人民法院提起 诉讼，要求现代环境公司和市政集团共同支付 工程款24,243,075.21元及相应利息，并退还 保证金800万元及相应利息。金华市婺城区人 民法院于2021年11月受理。2022年3月，法 院判决市政集团不承担支付工程款及利息义 务，刘志明、钱东来提起上诉后又撤回，原判 决生效。	-	否	已 完 结	无	已 完 结
宁波建 工工程 集团有 限公司	宁波创 意建设 开发有 限公司		民 事 诉 讼	因宁波创意建设开发有限公司拖欠工程款，为 维护合法权益，建工集团向宁波市高新技术产 业开发区人民法院提起诉讼，请求判令创意建 设支付原告工程款23,114,707.48元及相应利 息并要求对涉案项目折价或以拍卖所得价款 在上述诉请范围内优先受偿。宁波市高新技术 产业开发区人民法院于2022年3月受理。	23,114,707.48	否	审 理 阶 段	无	审 理 中
宁波建 工股份 有限公 司	浙江华 越置业 有限公 司		民 事 诉 讼	本公司向宁波市中级人民法院提起诉讼，诉请 判决浙江华越置业有限公司支付本公司工程 款、履约保证金、逾期付款滞纳金及利息并请 求判决本公司有权对金华世贸中心项目工程 折价或拍卖所得价款在本公司诉讼金额内优 先受偿。公司于2015年11月收到宁波市中级 人民法院民事判决书，判决华越置业于判决生 效之日起十五日内支付本公司工程款 440,195,892.82元、履约保证金9,000,000元 及相应的利息；本公司就上述440,195,892.82 元工程款有权在金华世贸中心项目工程折价 或者拍卖的价款行使优先受偿权。2018年 11 月，金华市中级人民法院裁定受理浙江华越置 业有限公司的破产重整申请，并指定管理人， 公司向管理人申报债权，2021年3月金华市中 级人民法院裁定批准华越置业重整草案。截止 报告期末，破产债权已分配完毕。	440,195,892.82	否	执 行 完 毕	无	执 行 完 毕
宁波建 工股份 有限公 司	浙江路 网物流 有限公 司		民 事 诉 讼	公司于2016年12月收到缙云县人民法院下发 了《民事判决书》，判决路网物流支付工程款 人民币 38,371,720元及相关利息及支付进度 款违约金。公司于 2017年 1月向丽水市中级 人民法院提起上诉。2017年12月，丽水市中 级人民法院判决维持缙云县人民法院一审判	38,371,720.00	否	执 行 完 毕	无	执 行 完 毕
				决第一项，确认本公司对其承建的缙云路网物 流中心工程折价或者拍卖的价款在被上诉人 欠付的工程款范围内享有建设工程价款优先 受偿权。公司于 2020年 9月收到通知，缙云 县人民法院已受理浙江路网物流破产清算一 案，公司已申报相应债权。截至报告期末，公 司累计收到37,669,805.51元。该案已执行完 毕。
平阳安 众混凝 土有限 公司	宁波建 工工程 集团有 限公司		民 事 诉 讼	平阳安众混凝土有限公司与公司子公司建工 集团买卖合同纠纷。安众混凝土起诉要求建工 集团、朱定明支付混凝土款13,336,336.06元 及相应利息。宁波市鄞州区人民法院于2022年 6月已受理。	13,336,336.06	否	审 理 阶 段	无	审 理 中
宁波建 工股份 有限公 司	重庆涪 陵驰川 置业有 限公司		民 事 诉 讼	因重庆涪陵驰川置业有限公司拖欠工程款，公 司向重庆市涪陵区人民法院提起诉讼，要求驰 川置业支付工程款及违约金，并要求对涉案工 程折价或者拍卖、变卖所得价款享有优先受偿 权。重庆市涪陵区人民法院受理后于2022年7 月下发民事判决书，判决驰川置业支付工程款 16,040,591.54元及违约金，并判决公司在 16,040,591.54元范围内对涉案工程享有优先 受偿权。涪陵驰川置业不服上诉判决已提起上 诉。	16,040,591.54	否	审 理 阶 段		审 理 中
宁波建 工建乐 工程有 限公司	宁波国 美安讯 科技有 限公司		民 事 诉 讼	因国美安讯科技拖欠工程款，建工建乐向宁波 市奉化区人民法院提起诉讼，要求国美安讯科 技支付工程款39,475,644.26元及相应利息， 并请求在工程价款范围内对涉案工程拍卖或 折价所得款享有优先受偿权。宁波市奉化区人 民法院于2022年7月已受理。	39,475,644.26	否	审 理 阶 段	无	审 理 中
宁波建 工工程 集团有 限公司	宁波景 顺置业 有限公 司、恒 大地产 集团上 海盛建 置业有 限公司		民 事 诉 讼	因宁波景顺置业拖欠工程款，为维护合法权 益，建工集团向宁波市奉化区人民法院提起诉 讼，要求宁波景顺置业支付工程款 44,770,489.32元及相应利息、停窝工损失， 并请求对涉案项目折价或以拍卖所得价款范 围内优先受偿，请求恒大地产集团上海盛建置 业有限公司承担上述债务的连带责任。宁波市 奉化区人民法院于2022年8月受理。	44,770,489.32	否	审 理 阶 段	无	审 理 中

（未完）